室内装修协议书
在快速变化和不断变革的今天，需要使用协议的场合越来越多，协议协调着人与人，人与事之间的关系。那么协议怎么写才能发挥它最大的作用呢？下面是小编精心整理的室内装修协议书，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。
室内装修协议书1
甲方：____
乙方：____
依照《中华人民共和国民法典》及有关法律、法规的规定，甲乙双方在平等 、自愿、协商一致的基础上，就发包人的.家庭居室室内装饰装修有关事宜(以下称工程)，达成如下协议：
第一条 工程概况
1、工程名称：____
2、工程地点：____
3、承包范围：参见合同附件之预算表。
4、工程承包方式：双方商定采取下列第____种承包方式。
(1)承包人包工、包料;
(2)承包人包工、包部分辅料，发包人提供装修主要材料;
(3)承包人包工，发包人包料。
(附件：经双方当事人签字确认的《承包人/发包人提供装饰装修材料明细表》)
第二条 施工图纸
双方施工图采取下列第 种方式提供：
a.发包人自行设计并提供施工图纸，图纸一式二份，发包人、承包人各一份;
b.发包人委托承包人设计施工图纸，设计费(大写)____ 元，由发包人支付(此费用不在工程价款内)。
施工图纸经甲乙双方确认后，提供方应当负责在约定的开工日期前____天取得有关部门确认或者批准。
施工图纸一式二份，甲乙双方各持一份，作为本合同的附件。
第三条 甲方工作
1、 开工前____天，全部腾空或部分腾空房屋，清除障碍物(合同已经包清理的除外)，对未能全部腾空的房屋的家具和陈设采取保护措施，为承包人进场做好准备工作。
2、 办理工程施工所需要的各种申请、批件等手续，保证乙方能够顺利进场施工，除法律法规和规章规定应当由乙方办理的手续外。
甲方：____
乙方：____
时间：____
室内装修协议书2
甲方（以下简称甲方）：____
乙方（以下简称乙方）：____
甲、乙双方经协商一致，本着平等、互利、互惠、友好、自愿的原则，遵照《合同法》及有关法律、法规之规定，就装修承揽合同达成以下约定，供双方共同遵守：
一、工程概况
1、甲方将房屋装修工作，交由乙方完成，乙方将根据自己专有的技术完成本合同约定内容。
2、分项工程单价：
（1）仿瓷：____元每平方米（含材料及人工）。
（2）乳胶漆：____元每平方米（含基层腻子及人工）。
（3）墙纸粘贴：____元每平方米。
（4）清水漆：____元每平方米（喷漆，门及其他道具的线条不另计费）。
（5）以上单价均按实际着漆面积计算，造型顶按水平投影面积按实计算，不按展开面积计算，不按板材计算。
3、工程量：按工程验收的实际工程量计算。
4、施工工期：合同签订之日起计算工期，总工期为____天。
二、付款方式
1、乙方进场7天后由甲方支付所完工程量工程款的____%作为工程前期借支款。
2、工程竣工交验合格，甲方向乙方支付合同总价款的____%，剩余____%为工程质保金，质保期为____个月。
三、甲方责任
1、办理好工程开工的手续，提供工程地质资料和工程施工图。
2、工程所需的所有原材料由甲方提供并保证质量；
3、甲方负责工程所需资源，如施工用水、电和库房等工作必备条件，开通施工场地内运输道路，拆除现场内障碍物；
4、在乙方确保质量和工期任务完成的前提下，按合同规定付款给乙方，不得无故拖欠；
5、甲方对乙方施工现场进行监督工作，对乙方违反有关安全、质量、文明施工等规定的行为有权进行警告、罚款等处罚；
6、甲方项目部根据工程总进度的要求进行施工安排，乙方应当服从甲方安排及管理。
四、乙方责任
1、按照甲方的技术要求进行施工，接受甲方相关人员的监督与技术指导，根据现行的国家建筑安装工程质量评定标准和施工验收规范，严格按照施工图或设计变更进行施工，不得擅自更改图纸，保质保量的完成任务，如因工程出现质量问题则由乙方承担相应责任；
2、乙方应当以自己的设备（设备需自备）、技术和劳动力完成本工程的全部工作，不得转包，乙方可根据工程需要聘请他人帮助完成，乙方聘请的工人与乙方属于雇佣关系，乙方及聘请人员在工作过程中发生的一切财产或人身损害均由乙方自行负责；
3、乙方要保证材料利用率，不得浪费、破坏，不得更换甲方提供的原材料；
4、乙方应遵守甲方有关施工安全等相关规定，做到文明施工、安全施工。
五、质量要求
1、严格按照甲方要求施工。
2、仿瓷墙面必须平整光洁（即压光）。
3、需要做乳胶漆的部位必须平整且着漆均匀、手感舒服。
4、造型石膏板顶及隔断必须贴填缝带。
5、木制道具清水漆必须喷。
6、乙方交付的工作成果不符合国家的质量要求应当无条件整改，给甲方造成的经济损失由乙方承担赔偿责任；
7、验收标准，按国家现行验收标准执行，工程验收不合格，乙方负责返工并按合同约定承担违约责任；
8、甲方在使用过程中，如出现工程质量问题，乙方应在接到甲方通知后3日内组织人员维修，超过3日乙方未进行维修的，甲方可另请他人，费用由乙方承担。
六、安全施工与检查
1、乙方负责对其施工人员进行安全教育，应遵照工程建筑施工有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受上级及甲方、监理等安全检查人员依法监督检查工作；
2、乙方应严格按照甲方的安全制度与施工流程工作，采取必须的安全防护措施，消除事故隐患，施工中如造成乙方施工人员和其他人员的安全事故，所有责任由乙方承担，并承担由此产生的其他一切费用；
3、施工进程中，甲方有权监督乙方执行项目的'安全制度和安全规定，对于违反项目安全制度规定的行为和安全隐患，甲方有权要求乙方整改并限期完工，乙方同时还应接受与其他施工人员同等的处罚。
七、违约责任
1、违反本合同约定，给对方造成损失的，应当赔偿对方全部损失，同时向对方支付违约金____%；
2、乙方应在约定的时间完成工作成果，除天气影响、停水停电、不可抗力因素外，乙方不得延长工程期限；如因甲方原因造成工期延误，则工期顺延，由此造成的误工费由甲方承担，以签证单为依据；因乙方原因造成工期延误，给甲方造成损失的，应承担相应的赔偿金，同时每延误一天，乙方应按合同总价款的%向甲方支付违约金，延误超过2天时，甲方有权解除本合同，并不再支付合同尾款。
八、合同解除
1、合同履行完毕后，本合同自动解除；
2、合同履行过程中，经双方协商一致，可提前解除本合同；
3、合同履行过程中，如发生不可抗力因素，导致本合同无法继续履行，任何乙方均可要求解除本合同，无需承担违约责任。
九、合同履行过程中如发生争议，双方应协商调解，协商不成的，应向甲方所在地人民法院提起诉讼。
十、合同履行过程中，有未尽事宜，经双方协商一致，可签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。本合同一式份，甲乙双方各执份，自双方签字盖章之日起生效，合同附件作为本合同的组成部分，具有同等法律效力。
甲方（签章）：____乙方（签章）：____
____年____月____日____年____月____日
室内装修协议书3
发包人：
承包人：
按照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《住宅室内装饰装修管理办法》及其他有关法律、行政法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本装饰装修工程施工具体情况，双方协商达成如下协议。
第1条工程概况
工程地点：____
工程内容：房屋间数室厅总建筑面积____平方米。
承包范围：____
承包方式：双方商定采取下列第____种承包方式：承包人包工包全部材料承包人包工包部分材料承包人包工、发包人包料。
开工日期：____年____月____日竣工日期：____年____月____日总日历工期：____日。
第2条合同价款与支付
合同价款：金额：____，￥：____。
合同价款采用方式：双方商定本合同价款采用第____种方式确定。
采用固定价格：固定价格加____%包干风险系数计算。包干风险包括____。
采用可调价格：按照国家有关工程计价规定计算造价，并按有关规定进行调整和竣工结算。
成本加酬金：____
工程预付款：合同生效后，发包人向承包人预付工程款____%即人民币____，预付款扣回的时间、比例：____。
工程款支付方式：
工程款支付金额和时间：工程变更调整的合同价款及其他条款中约定的追加合同价款，应与工程款同期调整支付。发包人不按合同约定支付工程款，双方未达成延期付款协议，导致施工无法进行，承包人可停止施工，由发包人承担违约责任。
第3条施工图纸
双方商定施工图纸采取下列第____种方式提供：
发包人自行提供施工图纸，图纸一式二份，发包人、承包人各一份。
由承包人设计施工图纸，图纸一式二份，发包人、承包人各一份。
第4条发包人工作
指派为发包人驻工地代表，负责合同履行。对工程质量、进度、材料进场进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。
装饰装修工程开工前，负责向物业或者房屋管理机构办理申报登记，并应当与物业管理单位签订装饰装修管理服务协议，主动接受监督管理。如确实需要拆改原建筑主体和承重结构或设备管线，负责到有关部门办理审批手续。
向承包人提供施工所需的水源、电源，并说明使用注意事项。负责协调与周围的邻里关系。
负责清除影响施工的障碍物。对房屋中所滞留的家具、陈设等采取保护措施。
开工前应确认施工图纸或作法说明，并向承包人进行现场交底。
负责装饰装修所产生垃圾的处理工作，如无能力处理也可委托承包人处理，承担相应的费用。
第5条承包人工作
指派为承包人驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务。
严格按照图纸或作法说明及质量标准进行施工，做好各项质量检查记录。严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。参加竣工验收，编制工程结算。
严格遵守规定的装饰装修施工时间，降低施工噪音，减少环境污染。处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位、住户的关系。
未经发包人同意及有关部门批准，施工中不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。
工程竣工未移交发包人之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。
保证装饰装修现场的整洁，竣工前做好卫生清扫和处理工作。
第6条材料供应
装饰装修工程使用的材料和设备必须符合国家标准，有质量检验合格证明和有中文标识的产品名称、规格、型号、生产厂厂名、厂址等。禁止使用国家明令淘汰的建筑装饰装修材料和设备。
由发包人供应的材料、设备发生了质量问题或规格差异，对工程造成损失，责任由发包方承担。
凡由承包人采购的材料、设备应按照设计、规范和样品要求采购工程需要的材料，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。若已使用，对工程造成的损失由承包人负责。
第7条安全生产和防火
发包人提供的施工图纸或作法说明，应符合《中华人民共和国消防法》和有关防火设计规范。
发包人提供确认的`图纸或作法说明，违反有关安全操作规程、消防规定和防火设计规范，导致发生安全或火灾事故，发包人应承担由此产生的一切经济损失。
承包人进行装饰装修活动，要严格遵守施工安全操作规程，按照规定采取必要的安全防护和消防措施，不得擅自动用明火和进行焊接作业，保证作业人员和周围住房及财产的安全。
由于承包人在装饰装修设计和施工过程中违反消防法及有关安全操作规程，导致发生安全或火灾事故，应承担由此引发的一切经济损失。
第8条工程质量及验收
双方约定本工程质量应达到国家质量评定标准。
优良工程等级增加的经济支出。
本工程以施工图纸、作法说明、设计变更及国家制定的现行装饰装修施工及验收规范为质量评定验收标准。
发承包双方应及时办理隐蔽工程和中间的检查与验收手续。发包人不按时参加隐蔽工程和中间验收，承包人可自行验收，发包人应予承认。
工程竣工后，承包人应通知发包人验收，发包人自接到验收通知两日内应组织验收，并办理验收和移交手续。
装饰装修工程竣工后，承包人负责采购装饰装修材料及设备的，应当向发包人提交说明书、保修单和环保说明书。
第9条工程变更
发包人对工程项目及施工方式如需变更，双方均应及时办理变更洽商签证，方能进行该项目施工并以此为依据相应变更价款及工期。
承包人提出合理化建议涉及到变更设计和对原定材料的换用，必须经发包人批准。
第10条竣工结算
工程竣工合格后，承包人应及时向发包人提出工程竣工结算报告，办理竣工结算。发包人接到竣工资料后三日内如未有异议，即视为同意。
工程结算报告经发包人批准后，双方签字，三日内由发包人向承包人结清工程尾款。无正当理由不办理结算，应承担违约责任。
第11条工程保修
验收合格后，承包人应当出具住宅室内装饰装修质量保修书。
第12条违约责任
由于发包人原因导致延期开工或中途停工，应承担违约责任。每停工或窝工一天，发包人支付给承包人____元。发包人不按合同的约定拨付款，每拖期一天，按付款额的支付滞纳金。
由于承包人原因致使工期延误，每延误一天，承包人支付发包人____元违约金。工程质量达不到双方约定的质量标准，扣除工程总价的____%。
承包人应妥善保护发包人提供的设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品，如造成损失，应照价赔偿。
未经发包人同意，承包人擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故由承包人负责并承担损失。
承包人向发包人推荐使用不符合国家标准的装饰装修材料，造成空气污染超标的，应依法承担赔偿责任。
未办理验收手续，发包人提前使用或擅自动用，造成损失由发包人负责。
因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。
双方约定其它违约责任：____。
第13条争议的解决方式
本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决也可由有关部门调解协商或调解不成的，按下列第____种方式解决：提交仲裁委员会仲裁依法向工程所在地人民法院起诉。
第14条不可抗力
双方关于不可抗力的约定：____。
第15条保险
____
第16条合同生效
合同生效日期：____年____月____日
第17条合同份数
本合同正本两份，具有同等效力，由发包人、承包人分别保存一份。双方约定合同副本份数：____。
第18条合同备案、鉴证
第19条其它约定。
发包方：____承包方：____
授权代表：____授权代表：____
____年____月____日____年____月____日
签订地点：____签订地点：____